原、被告于2016年3月1日签订《商品房买卖合同》,约定被告将位于蕲春县漕河镇六房垸村六方小镇7号楼*单元***号房屋出售给原告,建筑面积124.21 m,房屋总价:294783元,被告按照约定应在2016年9月30日前向原告交付涉案房屋,并约定商品房交付后180日内办理产权证。合同签订后原告按照合同约定向被告支付了购房款,但涉案房屋至今没有通过主管部门的验收备案,原告认为被告逾期交房的行为已经构成违约,故提起诉讼。
办案经过
刘义律师团队在2020年七月接受委托对案件进行研讨分析,蕲春商品房集团诉讼案件,具有其特殊性,开发商没有进行经验收,不具备交房条件,但是,有部分业主,由于着急用房等各种原因,在不具备交房的条件,急急对房屋进行装修,并入住。在刘义律师团队对现场进行勘察后,现场有部分楼主体刚刚完成,进一步了解,可能是由于资金问题,导致无法进行总体验收或单体验收。刘义律师团队在对商品房开发现场情况了解后,初步判断,很大的可能是资金出现问题,据此,由于开发商逾期交房和办证的根源,进行调查,对于商品房审批文件 ,包括开发商拿地的手续,开发建设的五证等展开调查并进行诉讼,最后了解到不能交房和办证的根本原因是由于土地出让金出现问题,导致无法交房和办证。第二阶段,在了解案件的根本原因后,开发商对于逾期交房存在重大过错。于是展开民事诉讼,在案件焦点上,交房违约金和逾期办证的违约金方面,按照合同约定,按照已付房款的万分之一支付违约金,导致办证违约金每户只支持几十元不等,针对该焦点,律师经过事实陈述、法律适用等多方面争取,最后按照百分之一获得法院的支持 !
总体来说,接受近百户业主委托后,刘义律师团队,对案件进行分析,做到有的放矢!切中要害!在办案过程中,进行现场勘察、不放过可以维权的每一个细节。经过业主的配合和刘义律师团队的不懈努力!最后为业主取得合理合法的权益!
邵阳刑法刑事律师事务所(www.tieqiaolawyer.com/xingfaxingshi)提供邵阳市刑法刑事24小时在线免费咨询
·【地方立法动态】北京:公益诉讼守护“夕阳红”
2024/11/2 20中盾党建 | 回首青年时代,习近平:我对自己的首要要求就是“自找苦吃”
2024/11/2 20农村宅基地房屋买卖合同无效后的房屋拆迁利益应当归属买房人还是卖房人?2017-06-11
2024/11/2 18·【国家立法动态】选举法草案:适当增加县乡两级人大代表数量
2024/11/2 17最高人民法院关于发布第七批指导性案例的通知
2024/11/2 16中银律师被聘任为北京台资企业协会法律顾问
2024/11/2 222021年离婚财产怎么分割?2021年离婚财产分割新...
2024/11/2 18两岸律师探讨自贸区时代交流合作
2024/11/2 19最高法出台公司法新司法解释加强股东权益保护
2024/11/2 18月映华诞 博乐金秋——第十二届博饼大会暨“我为祖国庆生”第三季度生日会
2024/11/2 16欠信用卡一万多没钱还怎么办(欠信用卡几万块钱,没
2024/11/2 15盈科与河北银行天津分行签订法律顾问聘任合同
2024/11/2 18最高检第四十四批指导性案例之张业强等
2024/11/2 14·【地方立法动态】江西推动人民法庭信息化建设 案件相关信息 通过热线可查
2024/11/2 15